عدم أحقية الجهة الإدارية في حجز مبالغ مالية مستحقة للمقاول ثبت سداده لها وأقرت الجهة بذلك– تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلصات– أثره: تمديد العقد إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية بالتأخير في صرف المستخلصات المالية للمقاول أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص للجهة– أثره: تمديد العقد بمقدار مدة التأخير في صرف المستخلصات وإعفاء المقاول من غرامة التأخير– عدم أحقية المدعية في التعويض المادي عن التأخر في صرف المستخلصات لعدم إثبات الضرر الحاصل بسبب ذلك التأخر– أعمال إضافية– مناط استحقاق قيمتها؛ تلتزم جهة الإدارة بدفع قيمة الأعمال الإضافية التي صدر أمر تغيير بها عن الجهة الإدارية بتكليف المقاول بالقيام بها ولم تكن واردة في العقد ولم تحتسب تكلفتها ضمن العقد