مطالبة المدعي بتمديد العقد المبرم مع جهة الإدارة لإنشاء وتشغيل مسلخ في المدينة– ورود النص في المادة (21) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية على أن أقصى مدة لعقود المسالخ هي خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد والتجديد– أثره جهة الإدارة بعدم تمديد العقد المبرم مع المدعي لإنشاء وتشغيل مسلخ الأهالي في المدينة.

راجع الحكم

تمديد العقد إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية بالتأخير في صرف المستخلصات المالية للمقاول أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص للجهة– أثره: تمديد العقد بمقدار مدة التأخير في صرف المستخلصات وإعفاء المقاول من غرامة التأخير– عدم أحقية المدعية في التعويض المادي عن التأخر في صرف المستخلصات لعدم إثبات الضرر الحاصل بسبب ذلك التأخر– أعمال إضافية– مناط استحقاق قيمتها؛ تلتزم جهة الإدارة بدفع قيمة الأعمال الإضافية التي صدر أمر تغيير بها عن الجهة الإدارية بتكليف المقاول بالقيام بها ولم تكن واردة في العقد ولم تحتسب تكلفتها ضمن العقد– النص في العقد على التزام المقاول بتنفيذ أعمال كهرباء محددة حسب مواصفات شركة الكهرباء

راجع الحكم

إجابة رئيس الجهة الإدارية وهو صاحب الصلاحية في إبرام العقود وتمديدها وتجديدها على طلب المدعية الموجه له بتاريخ 16/12/1410هـ بما نصه: (نود إفادتكم أنه تقديرًا لما أبديتموه فإن إدارته لا تمانع من تمديد مدة العقد عند انتهائه لمدة عشر سنوات أخرى لتصبح من الآن بالإضافة للمتبقية منه ما يقارب العشرين عامًا، على أن يكون التجديد بعد نهاية العقد وفقا للشروط الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الجهة مؤخرًا، نأمل أن نكون قد وفقنا في تحقيق رغبتكم)

راجع الحكم