عدم مسؤولية المتعاقد عن التأخير في المدة التي تتراخى فيها لجنة الاستلام الابتدائي في الحضور للاستلام - أساس ذلك.

الإعفاء الجوازي منها يدخل في ولاية الجهة الإدارية صاحبة المشروع بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني - وبيان ذلك.

توقيعها إذا كان التأخير يرجع إلى تقصير المتعاقد – بيان ذلك.

وجوب إعفاء المقاول من الغرامة إذا كان التأخير ناشئاً من حادث قهري لا دخل لإرادة المقاول فيه - مثال ذلك أمر إمارة حائل بإسكان الأهالي بمبنى المشروع.

لا محل لتوقيعها إذا كان المشروع تم تنفيذه خلال المدة المتفق عليها وتأخرت الجهة صاحبة المشروع في استلامه .

العبرة في حساب الغرامة بالعنصر الغالب في العقد إلى جانب طبيعة ونوع العملية .

عدم أحقية الجهة الإدارية في حجز مبالغ مالية مستحقة للمقاول ثبت سداده لها وأقرت الجهة بذلك– تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلصات– أثره: تمديد العقد إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية بالتأخير في صرف المستخلصات المالية للمقاول أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص للجهة– أثره: تمديد العقد بمقدار مدة التأخير في صرف المستخلصات وإعفاء المقاول من غرامة التأخير– عدم أحقية المدعية في التعويض المادي عن التأخر في صرف المستخلصات لعدم إثبات الضرر الحاصل بسبب ذلك التأخر– أعمال إضافية– مناط استحقاق قيمتها؛ تلتزم جهة الإدارة بدفع قيمة الأعمال الإضافية التي صدر أمر تغيير بها عن الجهة الإدارية بتكليف المقاول بالقيام بها ولم تكن واردة في العقد ولم تحتسب تكلفتها ضمن العقد

مطالبة المدعية بقيمة أعمال إضافية ورد غرامة التأخير في عقدها مع جهة الإدارة بخصوص فك ونقل وتركيب مجموعة مبانٍ حديدية من مدينة إلى أخرى– صدور خطاب من جهة الإدارة برفض طلبات المدعية وعدم انقطاع المدعية عن المطالبة بعد التسليم النهائي للمشروع يعتبر عذرًا للمدعية في التأخر في رفع الدعوى أمام الديوان