توقف العمل لأكثر من مرة بسبب التعديل في المخططات والتأخير في التعميد بالأعمال الإضافية التي رأت الإدارة إدخالها على الأعمال الأصلية للمشروع.

راجع الحكم

تأخير الوزارة في إبلاغ المدعية بالترسية لا يعتبر تقصيراً تسأل عنه الوزارة - التعديلات التي أجرتها الوزارة على المشروع وقبلتها المدعية بعرض جديد مع منحها مهلة إضافية للتنفيذ لا تمثل بدورها تقصيرا.

راجع الحكم

عدم سحب العطاء وعدم استرداد خطاب الضمان يعتبر قرينةً نظاميةً تدل على استمرار الالتزام بالعطاء وينفي عن الإدارة الخطأ في تراخيها في الإبلاغ بالترسية .

راجع الحكم

تأخير الجهة الإدارية في تسليم موقع العمل وفي الحصول على فسح البناء اللازم .

راجع الحكم

التأخير في تسليم موقع العمل لإنشاء .... ثم تغيير الموقع الذي تم التعاقد على أساسه في كل من المدرستين.

راجع الحكم

إيقاف العمل في المشروع وتعديل المخططات وإدخال تغييرات وإضافات على المشروع - أثر ذلك - تعويض المؤسسة عن خسائرها بسبب ارتفاع الأسعار وتعطل معداتها خلال فترة التوقف .

راجع الحكم

التأخر في تسليم الموقع وإيقاف العمل - أثر ذلك - أحقية المتعاقد في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك .

راجع الحكم

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل في المشروع وإلغاؤه.

راجع الحكم

إن التقصير الذي يستوجب تطبيق القرار رقم 818 لعام 1396هـ هو ذلك الذي يقع من جهة الإدارة بعد تمام التعاقد ومن ثم بعد تمام التزامها بما يفرضه العقد عليها من التزامات ومن المسلمات أن العقد الإداري .

راجع الحكم

يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهات الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

راجع الحكم

إلغاء عقد ترميم مبانٍ حكومية بعد أن تبين عدم جدوى الترميم وأن المصلحة العامة تستدعي هدمها وإنشاء مبانٍ جديدة مكانها.

راجع الحكم

توقف العمل بسبب إزالة الدور الأخير من المبنى محل التعاقد لمقتضيات سلامة الطيران بناءً على تعليمات الجهات المختصة بالطيران المدني- التعويض يغطي الأضرار المباشرة التي لحقت الشركة من جراء ذلك التوقف .

راجع الحكم

التوقف عن العمل بسبب عدم وجود فسح البناء اللازم للمشروع – بيان ذلك.

راجع الحكم

وقف المقاول عن العمل لحين - إجراء تحليل التربة لدى الأشغال العامة بالرياض للمدة من 24 /10 /93هـ حتى 24 /12 /1393 وإخطار البلدية .

راجع الحكم

يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ أن يكون الضرر الذي أصاب المقاول راجعاً إلى خطأ وقع من جهة الإدارة المتعاقدة. ومثال ذلك إصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول والثابت أن المدعية توقفت عن العمل في تاريخ لا حق على تسليمها الموقع.

راجع الحكم

انتقاء الخطأ يستتبع عدم مسؤولية الوزارة عن التعويض - بيان ذلك.

راجع الحكم

مثال ذلك: تعذر تسليم موقع العمل وإلغاء العقد.

راجع الحكم

التأخير في الترسية لا يستوجب مسؤولية الإدارة - أساس ذلك .

راجع الحكم

مثال ذلك: توقف المؤسسة عن العمل مدة قاربت عشرة أشهر بسبب وجود عوائق في موقع العمل تطلبت تغيير المخططات لتفاديها - بيان ذلك.

راجع الحكم

توقف المقاول عن ردم البئر القديم بسبب تعميد الإمارة بعدم الردم لمدة طويلة - بيان ذلك.

راجع الحكم

التراخي في تسليم موقع العمل بسبب وجود نزاع على ملكية الأرض المقام عليها المشروع وتعديل المخططات الخاصة بالعملية.

راجع الحكم

تسليم المدعية موقعاً للعمل ترفض الجهة المختصة الترخيص بالبناء على أرضه لنزاع على ملكيتها وتسليمها موقعاً جديداً.

راجع الحكم

تأخر الوزارة في تسليم مبنى سنترال منفوحة إلى الشركة المدعية مدة سبعة عشر شهراً بعد الموعد المتفق عليه – بيان ذلك.

راجع الحكم