تأخير الجهة الإدارية في تسليم موقع العمل وفي الحصول على فسح البناء اللازم .

القرار يسري على طلبات التعويض التي تستند إلى تقصير جهة الإدارة المتعاقدة – عدم سريانه على طلب التعويض عن الارتفاع الطارئ في أسعار المواد الخام وأجور الأيدي العاملة .

القرار يسري على طلبات التعويض التي تستند إلى تقصير جهة الإدارة المتعاقدة – عدم سريانه على طلب التعويض عن الارتفاع الطارئ للأسعار .

القرار يسري على طلبات التعويض التي تستند إلى تقصير جهة الإدارة المتعاقدة – عدم سريانه على طلب المؤسسة المدعية تعديل بعض شروط العقد والأسعار وفقاً لاتفاق الوزارة معها .

القرار يسري على طلبات التعويض التي تستند إلى تقصير جهة الإدارة المتعاقدة – عدم سريانه على طلب المدعي تعويضه عن ارتفاع أسعار المواد التي يلتزم بتوريدها – بيان ذلك .

القرار يسري على طلبات التعويض التي تستند إلى تقصير جهة الإدارة المتعاقدة – عدم سريانه على طلب المدعي تعويضه عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يلتزم بتوريدها .

القرار يسري على طلبات التعويض التي تستند إلى تقصير جهة الإدارة المتعاقدة – عدم سريانه على طلب التعويض عن ارتفاع الأسعار بصورة غير متوقعة .

سريانه على الطلبات التي يستند فيها المقاولون المتعاقدون مع الحكومة إلى حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بهم .

عدم سريانه على حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة - بيان ذلك.

عدم سريانه على طلب المقاول إعفائه من تنفيذ العقد ورد الضمان أو تعديل الأسعار ليشرع في التنفيذ - بيان ذلك.

عدم سريانه على الزيادة في الأسعار التي طلبتها الشركة المدعية ووافقت عليها الجهة المتعاقدة - أساس ذلك.

طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية والتي تستند إلى تقصير بدر منها وينتج عنه ضرر بالمتعاقد .

عدم سريانه على طلب إعادة النظر في تسوية مستحقات المقاول عن عملية تولي تنفيذها بعد اعتماد التسوية بقرار مجلس الوزراء رقم 1130 تاريخ 1/11/1392هـ - بيان ذلك.

عدم سريانه على دعوى التعويض المستندة إلى نظرية الظروف الطارئة - الفصل في الدعوى يتطلب موافقة مجلس الوزراء مقدماً - بيان ذلك.

عدم سريانه على طلبات التعويض التي تستند إلى الظروف الطارئة - بيان ذلك.